人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[经验分享] 浙江省合同履约温州、湖州、台州最好

[复制链接]
xdysb 发表于 2017-10-24 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

 一、基本情况
  本次检查的重点主要对在建工程施工合同的订立及履约情况,包括:合同备案情况,应招标的专业工程招标情况,工程款支付及时到位情况、工程合同中约定的人员、机械设备到位情况,新工法、新工艺、新材料的使用情况,暂定价材料单价确定、工程变更和现场签证、补充协议签订、建设工程合理工期和进度情况、施工合同内部管理制度、工程建设领域保证金及综合保险情况等。同时,对各工程项目所在地贯彻落实建设部、省政府及我厅相关文件精神情况进行了监督检查。本次检查共抽查了9个在建工程(含省重点工程3个,EPC、PPP项目各1个),其中6个公共建筑、2个保障性安居工程、1个住宅工程,共计建筑面积50万平方米,工程造价12.9亿元。
  从检查情况看,温州、湖州、台州等地建设主管部门能认真贯彻相关政策,对工程质量保证金的落实、防止违法肢解发包及设置招标风险警戒值确保中标合理性等都执行比较到位。本次被检项目施工合同备案、履约情况总体上能按照我省有关文件精神执行,大多数项目参建各方责任主体建筑市场行为比较规范,对发包人和承包人的履约评价均在75分以上(90分以上为好,75分以上为较好)。
  二、检查发现的主要问题
  (一)发包人方面
  1.工程进度款未能及时足额支付到位的情况比较普遍,被检工程项目的发包人几乎或多或少存在工程进度款不能按合同约定的进度比例、时间及时足额支付到位等现象,无形中增加承包方的资金压力,容易产生工程结算纠纷的隐患。
  2.安全文明施工费未按合同约定的支付比例和期限及时支付,甚至有部分工程该项费用在合同中未进行约定,容易引起施工现场的安全隐患。
  3.备案的施工合同形式与内容不规范,合同里部分条款约定明显有失公平。如温州医学院附属第二医院瑶溪分院工程项目,合同中约定了承包方延误工期每天罚款3万元,而没有相应提前工期的奖励约定。
  4.发包人招标项目后还存在工程需征地、拆迁政策处理等情况,从而未能提供给承包人完备的施工条件,导致工程项目不能按期开工,也没有合理约定提前竣工的赶工费用。如台州椒江北大附属台州书生学校工程项目,因征地拆迁等原因,前期未提供完备的施工条件,工程竣工时间在合同中明确约定,实际工期远少于定额工期,发承包双方没有就缩短工期的费用明确约定。
  5.工程项目有停工或延误的现象,发承包双方没有及时就人材机价格风险、政策调整等签订补充协议。如:龙湾区永兴街道五溪村搬迁安置一期工程,因发包人原因停工达三年之久,近期刚刚商议复工,发承包双方通过当地仲裁委裁定了停工期间的损失,但是没有对开工后人材机价格调整、安全文明施工费用调整、营改增后计价规则调整等影响工程价款的事项进行明确约定,给今后价款结算工作留存较大的纠纷隐患。
  6.对于优良工程奖惩条款约定不明确。如长兴太湖博览园工程,在施工合同中明确该项目确保“钱江杯”,争创“鲁班奖”,可对于创杯奖励金额没有明确,对创杯不成功也未有相应的惩罚条款。
  (二)承包人方面
  1.安全文明施工费未在财务账户中单独列项、未专款专用的现象比较突出。
  2.项目经理及现场施工管理人员到位率普遍偏低,相关的会议纪要上项目经理签字存在补签甚至有代签现象。
  3.工程项目未按合同要求进度完成施工任务,施工单位也未及时修订施工进度计划;个别工程项目存在提前工期比例较大且无任何赶工措施和赶工费用保障的现象。
  4.民工工资发放存在隐患,有代签字现象;民工工资支付应急预案不够完善,内容较空洞,实际操作性差。
  5.各施工单位虽然有合同管理措施,但合同管理人员明显不到位;个别项目工程变更内容较多,合同管理人员未提出相关的工程款变更事项。
  6.个别工程项目由于施工单位涉及司法诉讼,工程进度款打入其他公司账户,财务风险较大。
  三、工作要求
  1.开展建设工程施工合同履约评价工作,监督合同双方当事人全面履行合同约定的义务,是建筑市场管理的重要内容,对于规范建筑市场秩序,推动建筑市场信用体系建设具有重要意义。各地建设主管部门要高度重视,结合本地实际,按照我厅的有关工作要求,采取有效措施,有效开展施工合同履约检查工作。
  2.各建设、施工、监理单位应进一步提高合同履约意识,严格按合同规定开展各项工作,严格按法律法规要求履行合同主体责任,做好项目管理工作。施工企业要强化建设工程施工合同管理,增强自我保护意识。
  3.各地建设主管部门可将施工合同履约评价结果纳入当地建设工程信用诚信机制,将其作为招投标资信得分、企业信用等级评价、工程担保保险等相关工作的重要依据,逐步建立“守信激励、失信惩戒”的良好氛围。
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
 楼主| xdysb 发表于 2017-10-24 14:42:46 | 显示全部楼层
建设工程施工合同履约项目检查情况统计表
序号
地区
项目名称
发包人
承包人
发包人履约评价分
承包人履约评价分
1
温州
瑞安市粮食中心库二期仓库
瑞安市粮食收储有限公司
温州市华鼎建设有限公司
86
79
2
温州
龙湾区永兴街道五溪村搬迁安置一期
温州市永兴新农村建设投资有限公司
温州东瓯建设集团有限
公司
87
79
3
温州
温州医学院附属第二医院瑶溪分院
温州医科大学附属第二医院
浙江省建工集团有限责任公司
97
76
4
湖州
湖州市旅游公共服务(集散)中心
湖州旅发旅游开发有限公司
浙江天力建设集团有限
公司
87
83
5
湖州
长兴太湖博览园
长兴浙建投资有限公司
浙江省建工集团有限责任公司
83
86
6
湖州
吴兴区湖州北分区33号地块棚户区改造
湖州市北建设投资有限公司
华煜集团建设有限公司
98
86
7
台州
椒江区北大附属台州书生学校
北大附属台州书生学校
方远建设集团股份有限
公司
81
84
8
台州
临海市大洋中学
临海市大洋中学
温岭市中凯建设有限公司
96
82
9
台州
天台县白鹤镇地质灾害搬迁项目
天台县白鹤新农村建设有限公司
浙江振鑫建设有限公司
91
84
评分分值为: 90分以上(含90分)为好;75~90分(含75分)为较好;60~75分(含60分)为一般;60分以下为差。
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-23 16:44 , Processed in 0.092175 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表